湖北某某建筑有限公司与湖北某某木业有限公司建设工程施工合同纠纷一审民事判决书

湖北省崇阳县人民法院 民事判决书 （2024）鄂1223民初3226号 原告：湖北某某建筑有限公司，住所地湖北省咸宁市（系确认的法律文书送达地址）。 法定代表人：***。 委托诉讼代理人：***，男。 委托诉讼代理人：***，湖北盈悦律师事务所律师。 被告：湖北某某木业有限公司，住所地湖北省崇阳县经济开发区。 法定代表人：***。 原告湖北某某建筑有限公司（以下简称某乙公司）与被告湖北某某木业有限公司（以下简称某甲公司）建设工程施工合同纠纷一案，本院于2024年10月11日立案后，依法适用简易程序进行审理。因案情复杂于2024年11月29日裁定转为普通程序，公开开庭进行了审理。原告某乙公司的委托诉讼代理人***、***到庭参加诉讼，被告某甲公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告某乙公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告继续履行原、被告于2019年6月12日签订的《施工合同书》，向原告支付1＃生产车间基础工程进度款1772136.67元及逾期付款利息（自2019年9月12日起按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率3.45%计算至实际支付之日止）；2.判令被告向原告支付1＃车间基础工程外部分工程款损失1720966.09元；3.本案诉讼费用由被告承担。 事实与理由：2019年6月12日，原、被告签订《施工合同书》，约定被告将位于崇阳县经济开发区**道北侧某甲公司的1＃车间基础及土建部分发包给原告施工；基础部分完工付基础工程款的100%，一层封顶付该层工程款的60%，二层封顶付该层工程款的60%。合同签订后，原告依约于2019年6月15日、18日向被告支付了履约保证金50万元，并完成了1＃车间基础施工。1＃车间基础工程（包括隐蔽工程）均验收合格。2019年9月12日，原告要求被告支付1＃车间基础工程进度款，但被告借故拖欠未付。为保证工期，原告又垫资完成了1＃车间一层地坪浇筑、立柱钢筋、模板钢管架安装工程。原告累计垫资达3993102.76元（包括履约保证金50万元），无力继续垫付，只好停工。因被告拖欠工程进度款，导致工程一直停工，1＃车间一层已安装好的模板在日晒雨淋下变形损坏，搭设的钢管架亦生锈，为避免损失扩大，从事模板钢管架安装的民工只好把一层安装好的模板和钢管架拆除。2020年10月22日，被告雇挖机将原告搭设的工棚、现场堆放的已完成制作加工的钢材和已建设的1＃车间基础工程外部分工程全部挖毁，导致现场材料全部遗失，造成原告工棚及1＃车间基础工程外部分工程损坏。2024年4月16日，湖北某某建设工程项目管理有限公司对1＃车间已完成工程量造价及相关损失进行结算编制并出具嘉造字（2024）第039号造价咨询报告书，结论为：本工程结算造价3493102.76元。其中1＃生产车间基础工程1772136.67元，1＃车间基础工程外部分工程1720966.09元。综上，被告拖欠工程进度款分文未付，导致工程停工，并雇请挖机将原告搭设的工棚及1＃车间基础（桩基）工程外部分工程和现场堆放的材料全部挖毁，致使原告遭受巨额损失，故原告诉至法院。 被告某甲公司未作答辩，亦未提交证据。 原告围绕其诉讼请求依法提交了原告营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、被告工商信息、施工合同书、民事判决书、施工现场照片、造价咨询报告书、接处警工作登记表、调查笔录、工棚、钢筋材料等挖损前后照片、工地现状照片、模板钢管架拆除视频等证据，被告经传票传唤无正当理由拒不到庭参加诉讼，其放弃质证的权利，视为对原告提交的证据无异议，故对原告提交的的证据，本院予以采信并在卷佐证。 根据当事人的陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2019年6月12日，被告某甲公司（甲方）与原告某乙公司（乙方）签订《施工合同书》，约定甲方将公司1＃车间基础及土建部分发包给乙方；乙方按照甲方提供的设计图纸施工。合同内容包括：崇阳县某某建筑勘察设计院设计的湖北某某木业有限公司1＃车间施工图图纸的施工内容，包括基础工程、主体工程、窗户工程、避雷工程、外墙外贴及外墙油漆、防水工程、钢构工程；基础部分完工付基础工程款的100%，一层封顶付该层工程款的60%，二层封顶付该层工程款的60%；工程竣工拆除外架交甲方验收，除质保金（质保金为签约合同价的5%）满一年后的一个月内付清外，其余工程款两个月内一次性付清（质保金不计利息）；乙方须在签订本协议3日内向甲方支付履约保证金50万元，逾期未支付履约保证金的，视为乙方违约，乙方应承担双倍支付履约保证金的违约责任。甲方应在工程竣工验收合格备案后3日内将履约保证金不计息退还给乙方。合同还对其他事项进行了约定。 合同签订后，原告某乙公司按照施工合同约定完成1＃车间基础施工和部分地面建筑施工（包括一层地坪、立柱钢筋、钢管架、模板），因被告某甲公司未按合同约定支付基础工程款，原告某乙公司多次催讨未果后，于2019年9月停工。 2022年5月22日，某甲公司向本院提起诉讼，要求解除其与某乙公司于2019年6月12日签订的《施工合同书》，并要求某乙公司支付违约金100万元。2023年2月27日，本院作出（2022）鄂1223民初1574号民事判决：驳回某甲公司的诉讼请求。该判决书事实部分认定：合同签订后，某乙公司自带资金，按照施工合同约定完成1＃车间基础工程施工和基础工程外的部分地面建筑施工（包括一层地坪、立柱钢筋、钢管架及模板安装等）。案涉基础工程（包括隐蔽工程）已通过建设、设计、勘察、施工、监理五方验收合格。某乙公司委托***、***于2019年6月15日、18日两次向某甲公司指定的人员***转账支付了履约保证金50万元。某甲公司主张某乙公司提供和使用的建材不达标，预埋部分基础资料缺失、隐蔽工程未经检查等，未提供相应证据证明。某甲公司不服提出上诉，湖北省咸宁市中级人民法院于2023年6月19日作出（2023）鄂12民终825号民事判决：驳回上诉，维持原判。 2022年8月11日，某乙公司向本院提起诉讼，要求履行与某甲公司于2019年6月12日签订的《施工合同书》，并要求某甲公司支付1＃车间基础工程进度款1504127.33元及逾期付款利息、赔偿各项损失594028.68元（包括1＃车间一层模板钢管架安装费损失492154.88元、钢筋损失79257.64元、工棚损失22616.16元）。该案审理过程中，某乙公司申请撤诉，本院作出（2022）鄂1223民初2518号民事裁定，准许某乙公司撤诉。 2024年3月，原告某乙公司委托湖北某某建设工程项目管理有限公司对某甲公司1＃车间已完成工程量造价及相关损失进行结算编制，该公司于2024年4月16日出具嘉造字（2024）第039号《湖北某某木业有限公司1＃车间工程造价咨询报告书》，咨询结论：本工程结算造价3493102.76元。其中：1＃生产车间基础工程为1772136.67元，1＃生产车间基础工程外部分为1720966.09元。 本院认为，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款规定，民法典施行前的法律事实持续至民法典施行后，该法律事实引起的民事纠纷案件，适用民法典的规定，但是法律、司法解释另有规定的除外。本案讼争的法律事实发生在民法典实施前并持续至民法典施行后，故本案应当适用民法典的规定。 依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定全面履行自己的义务。本案原告某乙公司与被告某甲公司签订的《施工合同书》，系双方当事人的真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效。现双方签订的合同尚未履行完毕，双方当事人亦未提供证据证明案涉合同已经不具备履行基础，在原、被告双方均未要求解除案涉《施工合同书》的前提下，案涉合同合法有效，双方当事人均应按照合同约定履行各自义务。原告某乙公司依合同进行施工，已完成基础工程，且已通过建设、设计、勘察、施工、监理五方验收合格，被告某甲公司应依照合同约定支付基础工程款。湖北某某建设工程项目管理有限公司出具的《造价咨询报告书》，确定某甲公司1＃生产车间基础工程造价为1772136.67元，故原告某乙公司要求被告某甲公司支付1＃生产车间基础工程进度款1772136.67元，有事实和法律依据，本院依法予以支持。《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条规定：“当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理，没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率计息。”第二十七条规定：“利息从应付工程价款之日开始计付……”被告某甲公司未按合同约定支付工程进度款，属违约行为，应承担违约责任，故原告某乙公司要求被告某甲公司承担逾期付款利息，于法有据。《施工合同书》约定基础部分完工付基础工程款的100%，因原告某乙公司未提交证据证明其基础工程完工的时间，但依据查明的事实可以确定就案涉工程原告某乙公司于2019年9月停工，故本院酌定逾期付款利息的起算时间为2019年10月1日。原告主张利息按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率3.45%计算，未超过应付利息时的法律规定，本院依法予以支持。 关于原告某乙公司主张的1＃车间基础工程外部分工程款损失1720966.09元。本院认为，原告某乙公司虽进行了基础工程外部分工程的施工，但该部分地面建筑施工系一层地坪、立柱钢筋、钢管架及模板安装所产生的费用。现原告某乙公司主张继续履行双方签订的合同，依据双方合同第六条约定该基础工程外部分工程的付款时间为“一层封顶付该层工程款的60%”，现案涉工程一层并未封顶，该部分工程款尚未达到约定的付款条件，故对原告的该诉讼请求本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百七十七条、第五百七十九条、第五百八十四条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第三款，《最高人民法院关于审理建设施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》第二十六条、第二十七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条、第一百四十七条规定，缺席判决如下： 一、被告湖北某某木业有限公司与原告湖北某某建筑有限公司于2019年6月12日签订的《施工合同书》继续履行，被告于本判决生效之日起十五日内向原告支付1＃生产车间基础工程进度款1772136.67元及逾期付款利息（以1772136.67元为基数，自2019年10月1日起按年利率3.45%计算至付清之日止）； 二、驳回原告湖北某某建筑有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费34744.82元，由原告湖北某某建筑有限公司负担17118元，被告湖北某某木业有限公司负担17626.82元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省咸宁市中级人民法院。 本判决生效后，负有履行义务的当事人应及时足额履行生效法律文书确定的义务。逾期未履行的，应自觉主动前往一审法院申报经常居住地及财产情况，并不得有转移、隐匿、毁损财产及高消费等妨害或逃避执行的行为。本条款即为执行通知暨财产报告条款，违反本条款规定的，本案执行立案后，执行法院可按照法律文书载明的送达地址送达相关法律文书，并可依法对相关当事人采取列为失信名单、限制消费、罚款、拘留等强制措施，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 审判长*** 人民陪审员*** 人民陪审员*** 二〇二五年六月二十三日 法官助理*** 书记员龙曼