某某商砼有限公司与陕西＊＊建设集团有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

陕西省榆林市榆阳区人民法院 民事判决书 （2025）陕0802民初6438号 原告：某某商砼有限公司，住所地：陕西省*，统一社会信用代码：**。 法定代表人：***，系该公司执行董事。 委托诉讼代理人：***，陕西**律师事务所律师。 被告：陕西**建设集团有限公司，住所地：陕西省榆林市**，统一社会信用代码：**。 法定代表人：***，系该公司董事长。 委托诉讼代理人：高**，男，系该公司员工。 委托诉讼代理人：郄**，男，系该公司员工。 原告某某商砼有限公司与被告陕西**建设集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院立案受理后，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告某某商砼有限公司委托诉讼代理人***，被告陕西**建设集团有限公司委托诉讼代理人***、***到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。 原告某某商砼有限公司向本院提出诉讼请求：1、依法判令被告给付原告货款2492602元，并按照中国人民银行贷款市场报价利率LPR的1.5倍承担违约金（自起诉之日至实际还款之日）；2、诉讼费、保全费由被告承担。事实与理由：2023年7月7日，被告因承建**工程项目，与原告订立了建设工程买卖合同，约定由原告向其供应混凝土。合同订立后，原告如约履行了义务，但被告一直拖欠原告货款迟迟不能结清。经原告多次催要，至今还欠2492602元货款未付。现原告诉至法院，请依法支持原告诉请。 被告陕西**建设集团有限公司辩称，被告不应当支付货款。理由如下：合同约定原告供货至1万立方米混凝土，被告支付款项50%，截止目前原告方供货方量总计7000立方米，未满足支付条件。案涉项目目前尚未进行竣工验收，也未进行最终结算，因此原告方要求支付全部货款包括质保金，不符合合同约定，应当予以驳回。合同约定每次付款前原告向被告提供收款收据，否则被告有权拒绝付款，工程款支付采用供应链付款，一年内不贴息，而双方最后一次过程结算时间为2024年9月25日，截止目前未满一年，因此即使支付货款也不应当承担利息，同时，合同中约定有3%价款为保修金，该保修金需要待质保期满，且无任何问题后30日内一次性无息付清，因此该质保金部分不应支付，同时因质保金产生的利息也不应支付。原告主张货款的前提是证明原告供货总量及质量合格，被告才负有举证责任，在此之前应先由原告证明供货且质量合格的相关资料或报告，但原告一直未提供，因此被告未付款的原因是原告导致的，不应承担本案的诉讼费、利息、保全保险费。现被告认为原告提交的混凝土存在部分不合格，因为原告一直未提交合格证明资料。 原、被告围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换与质证。本院对证据认定如下： 对原告提交的对账单、微信截图及视频光盘，证据形式合法，且被告对其真实性无异议，能够证实被告合计应付原告货款（含税）2492602.36元的事实，本院依法予以确认。 对被告提交的商混采购合同，系原被告因**公司年产5万吨装配式钢结构项目签订，原告对其真实性无异议，本院予以确认。 本院经审理认定事实如下： 2023年7月7日，原告某某商砼有限公司作为乙方与被告陕西**建设集团有限公司作为甲方签订了《地面商混采购合同》，约定合同总价款6185707.49元（含税），暂定数量17252立方米。付款方式为按月结算，上月26日至本月25日为一个结算周期。乙方在每月26日前提供与结算金额相符的增值税专用发票至甲方财务处挂账，供货方量达到10000立方甲方向乙方支付此笔货款的50%，以此类推；工程竣工验收合格且处理完遗留问题后付至合同结算价款的90%；工程交付使用后90日后付至合同价款的97%，剩余3%作为保修金，代质保期满且无任何质量问题后30日内一次性无息付清。合同还对双方其他权利义务等进行了详尽的约定。 上述合同签订后，原告依约向被告供应混凝土，最后一次供货时间为2024年6月份，经双方在2023年9月至2024年9月经五次对账结算确认，应付混凝土价格为2492602.36元（含税）。此后，因被告项目停工原因，导致原告未能继续供应混凝土。原告在本案中认可未向被告开具增值税专用发票。 截止起诉之日，被告未向原告支付上述混凝土货款2492602元，因此形成本案诉讼。 本院认为，本案原被告签订的《地面商混采购合同》，系双方真实意思表示，不违反法律法规的强制性规定，合法有效，双方当事人均应恪守合同义务。合同虽对付款方式进行了明确的约定，但原告目前供货量不足10000立方系被告项目停工导致，非原告违约不供货，而且被告对复工时间也不能确定，现距离原告最后一次供货时间已将近一年，被告对已供货部分货款分文未付，不符合双方权利义务对等原则，故本院认定案涉货款的支付条件已经成就。对应当支付的货款数额。根据合同约定，在工程交付使用后支付至97%，3%作为质保金，而因案涉项目因被告原因导致停工，客观上无法满足工程交付的要求，结合合同中一年期内不贴息的约定，本院综合全案酌情认定由被告一次性向原告支付全部下欠货款2492602元，对违约金的请求不再予以支持。另，因下欠货款为含税货款，故原告同时应向被告开具并交付等额的增值税专用发票。 据此，依照《中华人民共和国民法典》第四百六十五条、第五百零九条、第五百九十五条、第六百二十八条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条之规定，判决如下： 一、本判决生效之日起十日内，由被告陕西**建设集团有限公司向原告某某商砼有限公司支付货款2492602元。 二、本判决生效之日起十日内，由原告某某商砼有限公司向被告陕西**建设集团有限公司开具、交付价值2492602元的增值税专用发票。 三、驳回原告某某商砼有限公司的其他诉讼请求。 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十四条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费13370元，由被告陕西**建设集团有限公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于榆林市中级人民法院。 审判员*** 二〇二五年五月十三日 书记员***