某某、某某等装饰装修合同纠纷民事一审民事判决书

甘肃省平凉市崆峒区人民法院 民 事 判 决 书 （2023）甘0802民初414号 原告：**，男，1995年10月1日出生。 被告：***，男，1994年8月14日出生。 被告：****装饰工程有限责任公司。 地址：平凉市崆峒区广成花园D区12号营业房。 法定代表人：***，该公司经理（缺席）。 原告**与被告***、****装饰工程有限责任公司装饰装修合同纠纷一案，本院于2023年1月17日立案，依法适用普通程序，于2023年4月10日公开开庭进行了审理。原告**到庭参加诉讼，被告***、****装饰工程有限责任公司经本院公告送达起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票，无正当理由未到庭。本案现已缺席审理终结。 原告**向本院提出诉讼请求：1、判令被告向原告退还装修费11000元，并支付违约金3000元，合计14000元。2、诉讼费由被告承担。事实与理由：被告***系被告****装饰工程有限责任公司的唯一股东及法定代表人。2022年9月11日，原、被告签订《室内装饰装修合同》一份，约定被告负责原告的的位××园房屋的装潢工程，建筑面积为101平方米，开工日期为2022年9月11日，竣工日期为2022年11月21日，工期总天数70天，工程价款为60000元，付款方式为分批次支付，并约定了违约责任的事项。2022年11月初，原告发现被告未能按照合同约定的内容及时施工，在原告的多次催促之下，被告仍未能履行义务。2022年11月10日，经原告督促，被告称无法按期完工，愿意给原告退还部分装修款，同日，被告向原告出具《欠条》一份，载明：“因本人装修按期未交工，现退还**装修款11000.00，大写壹万壹仟元整，按2022年11月13日下午5：30退还，后续退还不了一切费用本人***承担”。但被告未能按照欠条内容履行退还装修款的义务。原告多次找被告催要装修款，但被告以种种理由推诿，拒不退不还。 原告**围绕其诉讼请求向本院提供的证据有： 1、《室内装饰装修合同》原件1份6页。 2、微信聊天记录截图复印件1份7页。 3、中国建设银行电子回单复印件1份2页。 4、欠条原件1份1页（印有***身份证）。 5、录音光盘1张。 6、国家企业信用信息公示报告打印件1份18页。 被告***未到庭应诉答辩、提供证据。 本院经审理认定事实如下：2022年9月11日，原、被告签订《室内装饰装修合同》一份，约定被告负责原告的的位××园房屋的装潢工程，建筑面积为101平方米，开工日期为2022年9月11日，竣工日期为2022年11月21日，工期总天数70天，工程价款为60000元，被告包工包料，付款方式为签订合同后付50％，即30000元；中期付款（水电完工、地面、墙面贴砖结束，吊顶结束，木工完工）付45％，即20000元；竣工验收合格（保洁以及清理完成）付5％，即10000元。合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的5％作为违约金给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。工程开工后，原告向被告****装饰工程有限责任公司的法定代表人***支付装修款50000元。2022年11月初，原告发现被告未能按照合同约定的内容及时施工，在原告的多次催促之下，被告仍未能履行义务。2022年11月10日，经原告督促，被告称无法按期完工，愿意给原告退还部分装修款，同日，经结算，被告****装饰工程有限责任公司法定代表人***向原告出具欠条一份，载明：“因本人装修按期未交工，现退还**装修款11000.00，大写壹万壹仟元整，按2022年11月13日下午5：30退还，后续退还不了一切费用本人***承担，退款人***”。后经原告多次催要，仍未退还。 另查明，被告****装饰工程有限责任公司成立于2017年6月14日，被告***为该公司股东、***为执行董事兼经理，公司经营范围为房屋建筑工程、建筑装饰装修工程、广告装饰工程等，公司登记状态为存续（在营、开业、在册）。2019年12月24日，该公司经营范围发生部分变动，但经营范围仍以房屋建筑工程、建筑装饰装修工程为主，被告***成为该公司唯一股东。 本院认为，原告**作为定作方与被告****装饰工程有限责任公司作为承揽方签订《室内装饰装修合同》，属双方当事人真实意思表示，不违反法律禁止性规定，为有效合同。被告****装饰工程有限责任公司的法定代表人为被告***，根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十一条第二款规定，法人由其法定代表人进行诉讼。《中华人民共和国民法典》第六十一条第二款规定，法定代表人以法人名义从事的民事活动，其法律后果由法人承受，故本案原告起诉***承担民事责任，不符合上述法律规定，应由被告****装饰工程有限责任公司承担相应的民事责任。被告****装饰工程有限责任公司与原告签订合同后，未按照合同约定完成原告交付的装饰装修全部工作，且被告****装饰工程有限责任公司的法定代表人***在收取了原告的装修款后经结算又向原告出具欠条，表明被告****装饰工程有限责任公司应当承担退款责任，故对原告要求被告****装饰工程有限责任公司承担退还装修费11000元，并支付违约金3000元的诉讼请求，应予支持。庭审中，原告**为支持其诉讼请求，不仅提交了被告****装饰工程有限责任公司与其签订的《室内装饰装修合同》，还提交了该公司法定代表人***所书写的欠条、微信聊天及电话录音等证据，上述证据能够形成完整的证据链条，被告****装饰工程有限责任公司经本院送达民事起诉状副本、应诉通知书、举证通知书及开庭传票，无正当理由拒不到庭应诉亦不作书面答辩，应视为对本案实体抗辩和质证权利的放弃，不影响本院依证据查明的事实做出裁判，引起的不利后果应由其自行承担。综上所述，依据《中华人民共和国民法典》第六十一条第二款、第七百七十条、第七百七十一条、第七百八十条、第七百八十一条及《中华人民共和国民事诉讼法》第四十条第二款、第六十七条、第一百四十七条之规定，判决如下： 一、被告****装饰工程有限责任公司于判决书发生法律效力后十日内退还原告**装修费11000元、违约金3000元，合计14000元； 二、驳回原告**要求被告***退还原告**装修费11000元、违约金3000元，合计14000元的诉讼请求。 如果未按本判决指定的期限履行金钱给付义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费150元，减半收取计75元，由被告****装饰工程有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院提出上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于甘肃省平凉市中级人民法院。 审判员　吴　忠 二〇二三年四月十日 书记员　***