某某与合肥百瑞装饰工程有限公司装饰装修合同纠纷一审民事判决书

湖北省武汉市东西湖区人民法院 民 事 判 决 书 （2017）鄂0112民初1867号 原告：**。 被告：合肥百瑞装饰工程有限公司。 法定代表人***。 委托诉讼代理人叶从进。 委托诉讼代理人***。 原告**诉被告合肥百瑞装饰工程有限公司（以下简称百瑞公司）装饰装修合同纠纷一案，本院受理后，依法适用普通程序，由审判员**担任审判长，与人民陪审员***、**组成合议庭，公开开庭进行了审理。原告**及被告百瑞公司的委托诉讼代理人叶从进、***到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告**诉称，原、被告于2016年2月24日签订工程承包合同，合同约定原告负责施工，价格为内墙11.5元/平方米，外墙14元/平方米。在该工程完工90%的进度时，被告不能提供施工材料，不能提供施工条件，无脚手架，因此暂时停工，后来被告在未解除合同的情况下，又找另外施工人员做收尾工程。请求判令：1、被告立即支付原告剩余工程款58,000元；2、本案诉讼费由被告承担。 被告百瑞公司辩称，双方之间签订的合同关系属实，原告施工工人少，进度滞后，工程质量不能保障，总工程量11000平方米左右，总工程款141,000元，原告方总施工量1100平方米左右，我方已支付了24,000元；原告方施工存在质量问题，拒绝返工，无故离场，因此公司委托他人重做。请求驳回原告的全部诉讼请求。 原告**为支持其诉讼主张，在举证期限内向本院提交了协议书，被告百瑞公司为支持其辩称意见，在举证期限内向本院提交了证人**的证言、已完工程收方审批表、施工过程监督检查记录表和***的陈述。 本院审查认为，原告**提供的协议书，被告百瑞公司对其真实性无异议，本院予以采信。被告百瑞公司提供的证人**的证言，原告**对其陈述无异议，本院予以采信。被告百瑞公司提供的已完工程收方审批表、施工过程监督检查记录表，并非其与原告**之间的结算依据，本院不予采信。被告百瑞公司提供的***的陈述，不具备证据客观性的要求，不能作为证据使用，本院不予采信。 经审理查明，被告百瑞公司承接了汉西污水处理厂装饰装修工程，并交由其员工**进行施工。施工过程中，经**介绍，被告百瑞公司将其中部分装饰工程分包给原告**。被告百瑞公司（甲方）与原告**（乙方）于2016年2月24日签订了《协议书》，双方在协议中约定，甲方将武汉市汉西污水处理厂部分装饰工程承包给乙方，包括鼓风机房内外墙，脱水机房内墙和加药间外墙。价格为内墙11.5元/平方米，外墙14元/平方米。乙方包做包验，甲方提供材料。在施工期间，甲方负责按月支付工人生活费，并按进度工作量的70%支付工人工资。工程竣工验收合格后，余款一次性付清。被告百瑞公司代表***在甲方处签字，原告**在乙方处签字。 协议签订后，原告**履行了部分施工义务，但是未完成协议约定的全部工程，双方亦未办理结算。期间，被告百瑞公司两次向原告**付款共计74,000元，其中50,000元为**前期施工的工程款，原告**收款后已经转交给**。原告**实际收款24,000元。 2017年5月15日，原告**诉讼来院，请求如诉称。审理中，被告百瑞公司坚持其辩称意见，本案调解不成。 本院认为，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。最高人民法院《关于适用的解释》第九十条第二款规定，在作出判决前，当事人未能提供证据或者证据不足以证明其事实主张的，由负有举证证明责任的当事人承担不利的后果。本案中，原告**提供的证据无法证明其事实主张。首先，原告**主张被告百瑞公司应付其工程款尾款58,000元，但原告**自称其诉讼请求系“按照自己测量的面积乘以单价估算的”，其未能提供相应的证据证实其诉讼请求金额的合理性。其次，仅凭原告**提供的《协议书》，只能表明其与被告之间关于工程单价的约定，双方未进行结算，无法根据单价计算出总工程款，也无法达到其证明被告百瑞公司差欠其工程款的目的。第三，双方协议约定的付款方式为按月支付工人生活费，而原告**主张的是工程尾款，付款条件为工程竣工验收后余款一次性付清，而原告**也未能提供证据证明该付款条件已经成就。综上，原告**提供的证据无法达到证明被告百瑞公司差欠其工程款的证明目的。故原告**应当承担举证不能的法律后果，对其要求被告百瑞公司支付其工程款尾款58,000元的诉讼请求，本院不予支持。 综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条和最高人民法院《关于适用的解释》第九十条第二款之规定，缺席判决如下： 驳回原告**的全部诉讼请求。 案件受理费1,250元，由原告**负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或者代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。上诉人在提交上诉状时预交案件受理费，款汇武汉市中级人民法院。户名：湖北省武汉市中级人民法院；账号：17×××67；开户行：农行武汉民航东路支行；上诉人在上诉期满后七日内未预交诉讼费用的，按自动撤回上诉处理。 审　判　长　　张　敏 人民陪审员　　*** 人民陪审员　　周　洁 二〇一七年十一月二十日 书　记　员　　匡　颖