重庆某科技服务有限公司与北方某（辽宁）建筑工程有限公司建设工程分包合同纠纷一审民事判决书

沈阳市沈北新区人民法院 民事判决书 （2022）辽0113民初11076号 原告：重庆某科技服务有限公司。 法定代表人：陈某，系该公司总经理。 委托诉讼代理人：***，系北京隆安（沈阳）律师事务所律师。 被告：北方某（辽宁）建筑工程有限公司。 法定代表人：***，系该公司总经理。 原告重庆某科技服务有限公司与被告北方某（辽宁）建筑工程有限公司建设工程分包合同纠纷一案，本院于2022年11月9日立案后，依法适用普通程序，由审判员独任审理，公开开庭审理了本案。原告重庆某科技服务有限公司委托诉讼代理人***、被告北方某（辽宁）建筑工程有限公司经本院依法传唤未到庭。本案现已审理终结。 原告重庆某科技服务有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求法院依法确认原告与被告双方签订的《沈阳x三期三组团公区精装项目x装饰劳务分包合同》已于2022年8月12日解除；2.请求法院判令被告给付原告违约金176154元（1761544.71×10%)；3.请求法院判令被告向原告赔偿损失40000元；4.请求法院判令诉讼费由被告承担。 事实和理由：原告与被告双方签订了《沈阳x三期三组团公区精装项目x装饰劳务分包合同》，合同约定由被告承包原告沈阳x三期三组团公区精装-二标段：G16#、G17#、G18#、物业用房项目。合同签订后，被告开工不久就擅自停工，原告多次与被告的法定代表人、项目经理、实际施工人等人联系催促被告尽快施工，被告拖延拒不复工。给原告造成了严重的经济损失。原告于2022年8月12日向被告发出了合同解除通知函，但是被告一直拒绝签收。根据原告与被告双方之间签订的《沈阳x三期三组团公区精装项目x装饰劳务分包合同》第九条“施工过程管控约定”第2条约定的内容，因被告未能如期进场施工的，原告有权解除合同同时并要求被告承担合同预算总额10%的违约金。 被告北方某（辽宁）建筑工程有限公司未到庭，亦未提交书面答辩状。 本院经审理认定事实如下：原、被告签订《沈阳x三期三组团公区精装项目x装饰劳务分包合同》，合同约定，由被告承包原告沈阳x三期三组团公区精装-二标段：G16#、G17#、G18#、物业用房项目。承包范围：室内精装修、给排水、强电等除甲方供材料外的劳务分包工程，包括但不限于地面、墙面、天花等工作内容。劳务合同金额1761544.71元。合同计划工期2021年6月30日至2021年8月30日。合同第九条“施工过程管控约定”第2条约定的内容，因被告未能如期进场施工的，原告有权解除合同同时并要求被告承担合同预算总额10%的违约金。合同签订后，被告于2021年9月进场施工，原告自述于2021年底案涉工程停工。截止到2022年1月27日，原告已支付工程款共计711945.83元。 另查，2022年4月17日至2022年7月25日期间，原告通过微信及邮寄的方式多次向被告公司下发工作联系函，督促被告尽快复工，被告均未按照工作联系函要求复工节点按时复工。2022年8月12日，原告以邮寄方式向被告下发《北方筑工合同解除通知函》，告知被告于2022年8月15日前完成退场工作，并按照合同约定追究被告违约责任。被告于8月20日拒收退回解除通知函。后原告又以电子邮件及微信送达的方式向被告送达解除通知函。被告至今未予答复。 再查，2021年10月16日、2022年8月3日，沈阳市建设工程项目管理中心有限公司出具《工作联系单》两份。内容分别为：2021年10月13日，会议要求贵司16-18号楼每天完成6层标准层墙地砖，人员不少于12人，2021年16月上午现场勘查1个瓦工在16号楼11层施工，进度严重滞后。根据合同条款，对贵司予10000元罚款，从进度款中扣除；2022年4月17日通知项目正式复工，自4月17日至今，贵司承接的沈阳x三期公区项目16-18号楼至今未复工，存在严重进度风险，对交付节点造成极大影响。且现场材料及垃圾无人配合搬运及清理，对各分包单位施工造成极大阻碍。根据合同条款，予以贵司30000元罚款。庭审中原告自述案涉工程尚未竣工验收，未办理结算手续。上述两笔罚款按照合同约定应最终结算工程款时予以扣除。 本院认为，本案被告经本院合法传唤，无正当理由拒不出庭应诉，视为其放弃了庭审中应享有的诉讼权利。原、被告签订的《沈阳x三期三组团公区精装项目x装饰劳务分包合同》合同系当事人真实意思表示，其内容不违反法律、行政法规效力性强制性规定，该合同合法有效，当事人均应恪守履行。在合同履行期内，原告多次催促被告复工，被告均未予以答复亦未按照工作联系函规定的时间节点进场施工，违反合同约定，应承担相应的违约责任。按照合同约定因被告未能如期进场施工的，原告有权解除合同同时并要求被告承担合同预算1761544.71元总额10%即176154元违约金。故对原告主张解除《沈阳x三期三组团公区精装项目x装饰劳务分包合同》及要求给付违约金的诉讼请求，本院予以支持。关于合同解除时间，应以解除通知函到达对方时解除，即被告2022年8月20日拒收时为通知到达日期。关于原告主张赔偿损失40000元，因案涉工程尚未竣工，尚未办理结算手续，工作联系函载明的罚金40000元，原告并未实际缴纳，原告可待竣工验收结算后另行主张权利。 综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条、第五百六十三条、第五百六十五条、第五百七十七条、《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十七条的规定，判决如下： 一、确认原告重庆某科技服务有限公司与被告北方某（辽宁）建筑工程有限公司签订的《沈阳x三期三组团公区精装项目x装饰劳务分包合同》于2022年8月20日解除； 二、被告北方某（辽宁）建筑工程有限公司给付原告重庆某科技服务有限公司违约金176154元，此款于本判决发生法律效力后十日内付清； 如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 三、驳回原告重庆某科技服务有限公司其他诉讼请求。 案件受理费4542元（原告已预交），由被告北方某（辽宁）建筑工程有限公司承担3701元，于本判决生效后向本院缴纳，逾期依法强制执行，由原告重庆某科技服务有限公司负担841元，应退回原告重庆某科技服务有限公司3701元。 如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于辽宁省沈阳市中级人民法院。 审判员*** 二〇二三年三月七日 书记员***