杭州海韵信息技术有限公司与浙ＸＸ洲文仪有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书

杭州市滨江区人民法院

民事判决书

（2016）浙0108民初5877号

原告：杭州海韵信息技术有限公司，住所地浙江省杭州市滨江区长江路367号1号楼201室。

法定代表人：***，总经理。

委托代理人（特别授权）：***，浙江浙联律师事务所律师。

被告：浙ＸＸ洲文仪有限公司，住所地浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块高新九路3号。

法定代表人：***。

原告杭州海韵信息技术有限公司与被告浙ＸＸ洲文仪有限公司买卖合同纠纷一案，原告于2016年12月9日向本院提起诉讼，诉请：1、判令被告向原告支付合同控制台订购费用15.75万元；2、判令被告向原告支付违约金8.82万元（自2016年6月29日暂计算至2016年11月7日，日千分之四利息，应计算至实际支付日为止）；3、本案全部诉讼费用由被告承担。本院立案受理后，依法适用简易程序于2017年1月13日公开开庭进行审理，现已审理终结。

本院经审理认定，2016年5月25日，原、被告签订《控制台购销合同》一份，约定：被告为***（甲方），原告为供货方（乙方），合同金额为35万元；交货日期为收到预付款20天；付款方式为预付款20%即7万元整开始生产，收到30%即10.5万元开始安装，发货完毕并经西湖区公安局确认验收合格后7日内支付45%即15.75万元，乙方须在甲方付清45%的货款前开具增值税发票，项目验收合格之日起满一年后，经西湖区公安局确认售后服务良好，无质量问题，5个工作日内付清5%，即1.75万元；由甲方原因导致交货延误或货款延迟支付，每天按延迟支付部分货款的1%作为违约金支付给乙方。

2016年9月13日，原告向被告开具金额为35万元的增值税专用发票。2016年9月22日，西湖区公安局出具《控制台验收报告》一份，确认：供货方严格按照合同约定按时交货，并在使用方的要求下提前到货、提前完成安装，供货方于2016年6月6日控制台全部到达指定现场，2016年6月16日控制台安装全部完成，2016年6月20日对控制台各个部分进行核对检验，各项规格参数完全符合合同要求及使用需求，同年6月21日正式交接投入使用。

本院认为，西湖区公安分局出具验收合格报告的日期为2016年9月22日，根据原、被告双方合同的约定，被告支付违约金的时间应为2016年9月30日。另，本院认为原告要求被告支付违约金按照日利率千分之四计算过高，故本院将其调整为按照年利率24%计算。

本院依据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条第一款、第一百六十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条之规定，判决如下：

一、被告浙ＸＸ洲文仪有限公司支付给原告杭州海韵信息技术有限公司合同价款15.75万元，并支付违约金（自2016年9月30日起至实际支付日止，按年利率24%计算），于本判决生效之日起十日内付清；

二、驳回原告杭州海韵信息技术有限公司的其他诉讼请求。

如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

案件受理费2493元，由原告杭州海韵信息技术有限公司负担50元，由被告浙ＸＸ洲文仪有限公司负担2443元。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。

代理审判员***

二〇一七年一月十三日

书记员毛丰艺