广州粤研智能装备股份有限公司
广州粤研智能装备股份有限公司、某某承揽合同纠纷民事一审民事判决书
来源：中国裁判文书网
广东省广州市番禺区人民法院
民 事 判 决 书
（2021）粤0113民初337号
原告：广州粤研智能装备股份有限公司，住所地广州市番禺区南村镇官堂村华南新城路**厂房，统一社会信用代码91440101618621255G。
法定代表人：陈建国。
委托诉讼代理人：高亦镠,广东中粤云天律师事务所律师。
被告：***，男，1971年6月28日出生，汉族。
委托诉讼代理人：李刚，广东本华律师事务所律师。
委托诉讼代理人：欧阳丹，广东本华律师事务所实习人员。
原告广州粤研智能装备股份有限公司诉被告***承揽合同纠纷一案，本院受理后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告广州粤研智能装备股份有限公司委托诉讼代理人高亦镠，被告***委托诉讼代理人李刚、欧阳丹，到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
案件事实
一、合同约定情况。
承揽标的物：N95耳戴式全自动口罩机。
定做人：***；承揽人：广州粤研智能装备股份有限公司。
价款：其中一套120万元（含税），二套200万元（含税、每套100万元）。共计320万元。
合同签订后支付120万元，余款200万元在发货前结清。
交货期：2020年3月25日承揽方收到合同约定足额货款于2020年3月28日交货1台；2020年3月25日内承揽方收到合同约定足额货款于2020年4月8日交货2台。
二、付款情况。
2020年3月25日，被告分四次向原告转账共100万元。
2020年3月27日，被告向原告转账20万元。
三、解约情况。
2020年4月19日，双方当事人达成一份赔偿协议，确认被告所定作的三台口罩机已经装配完毕、程序调试完毕，但因案外人未能向原告按期交付超声波焊接系统，导致原告无法按期交货。双方同意解除案涉承揽合同，原告一次性赔偿被告140万元，保留对案外人未按期交付超声波焊接系统的起诉权利。
2020年4月20日，原告向被告转账260万元，转账附言“口罩机退订及赔偿款”。原告表示260万元中，120万元为订购的货款，140万元为赔偿款。
四、双方争议情况。
原告主张：赔偿协议是原告在被告等人威逼下签订，赔偿140万元并非原告的真实意思表示。赔偿协议是显示公平的协议，是被告乘人之危签订的。
被告抗辩：原告本应在2020年3月28日交付的一台口罩机，原告无法交货的理由是被潮州某商人强行取货。原告自愿与被告达成赔偿协议，且被告答应配合原告向上游公司起诉。赔偿后，双方仍有口罩销售的合作沟通。原告明确是上游公司未按时提供超声波焊接系统导致无法交货，并非不可抗力因素导致。
经查，原告诉称被告带人威逼签订赔偿协议，但没有报警资料或当时的录像视频提供。原告确认被告没有在厂房内损坏物品，但有在办公室围着原告的法定代表人进行责骂、言语威胁。
被告提供2020年4月19日双方就赔款进行协商时的录音，交谈中，被告并无威胁内容，原告法定代表人主动表示会赔偿被告
2020年7月份，双方就口罩销售进行过沟通，原告未发表之前的赔偿协议存在威胁或趁人之危等情形的意见。
五、原告诉讼请求：1、撤销原被告双方在2020年4月19日签订的《赔偿协议》。2、被告退回赔偿款140万元及利息。3、诉讼费由被告承担。
裁判理由与结果
本院认为，双方当事人之间的纠纷发生在民法典实施前，应按照纠纷发生时的合同法及相应司法解释确定当事人的权利义务。被告向原告订购口罩机并支付货款120万元，原告因案外人未能及时提供口罩机的相关设备而无法向被告交货，双方于2020年4月19日签订赔偿协议解除承揽合同，并由原告赔偿140万元给被告。次日，原告向被告转账260万元，含退货款120万元及支付赔偿款140万元。之后，在2020年7月份，双方仍有就口罩销售进行沟通。在上述过程中，无任何被告通过威逼，或趁人之危迫使原告违背真实意愿签订赔款协议的内容。原告在协议签订后次日才支付260万元，其有足够的时间就赔款过程进行录音录像，及报警处理，但原告均无上述证据提供。本院无法确认有原告所诉称的被告威逼趁人之危的情形存在。
双方自愿达成赔款协议，原告主动履行赔款协议向被告支付赔偿款，双方已经履行完毕赔款协议的内容，不存在撤销的问题。原告请求被告退回赔偿款140万元及利息、撤销赔款协议的主张，明显缺乏事实及法律依据，本院依法驳回原告的全部诉讼请求。
综上所述，依据《中华人民共和国民法典》第一千二百六十条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉时间效力的若干规定》第一条第二款，原《中华人民共和国合同法》第六条、第八条、第一百零七条，《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第八十八条的规定，判决如下：
驳回原告广州粤研智能装备股份有限公司的全部诉讼请求。
案件受理费8700元，由原告广州粤研智能装备股份有限公司负担。
如不服本判决，可以在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。
当事人上诉的，应在递交上诉状次日起七日内按《诉讼费缴纳办法》的有关规定向广州市中级人民法院预交上诉案件受理费。逾期不交的，按自动撤回上诉处理。
审判员 杨 东
二〇二一年五月八日
书记员 何震宇
