榆林市横山区建筑工程公司
某某与榆林市横山区建筑工程公司建设工程合同纠纷一审民事裁定书
来源：中国裁判文书网
陕西省榆林市横山区人民法院
民 事 裁 定 书
（2021）陕0803民初309号
原告：***，男，1963年3月20日出生，汉族，居民，住陕西省榆林市横山区，身份证号：612XXXXXXXXXXXXXXX，
委托诉讼代理人：贺某某，男，1968年8月12日出生，汉族，居民，住榆林市横山区南大街，特别代理。
被告：某某公司。公司住所地，榆林市横山区斜对面。
法定代表人：白某某，男，该公司经理。 第三人 ：某某运输局。
法定代表人：邵某某，该局局长。
原告***与被告某某公司、第三人某某运输局建设工程合同纠纷一案，本院于2021年1月20日立案后，依法进行审理。 原告***向本院提出诉讼请求：1、判令被告某某公司赔偿因工程受阻造成原告的经济损失计52800元；2、判令被告给付苦巴路附属工程的农民工工资报酬计95932元；3、诉讼费用由被告承担。事实和理由：2003年12月12日，原告以自己曾出面经营的横山县通达吊运公司为主体身份与被告协XX路XX段XX路基土方工程劳务合同。合同约定，土方工程挖方价格为每立方1.8元，回填及碾压价格为每立方2.7元。具体土方工程量按建设单位核定工程计算。合同签订后，原告方组织人力、物力进行施工，实施填挖工程。依据设计图纸核定挖方量为236114方，施工过程中，因K1＋785.72至K2＋746.67段发生改线，减少挖方量126572方，实际结算挖方量为109542方，计价197175.6元，填方量为53395立方，计价144166.5元，共计工程款341342.1元。在土方工程施工过程中，由于被告方原因，遭到周边村民阻挡，造成原告停工经济损失计52800元。为此，原告曾找被告时任经理曹某某处理，但答复先完成土方工程，后给予经济赔付。土方填挖工程完工后，被告又要求原告承揽道路修建附属工程，即水毁、变更、修便道等工程计价95932元。上述所有工程完工后，原告要求验收工程，并予以结算工资，然被告一直推拖。综上，原告认为，被告拒绝给付原告劳务工资及应赔付工程损失款项，实属违约行为，现该工程早已投入使用，第三人负有对完结工程的结算义务。据此，原告遂诉讼到院，请求法院依法判令原告前列之诉求。 本院经审查认为，原告就相同事实、相同理由、相同被告于2018年9月5日向横山区人民法院提起诉讼，横山区人民法院于2019年11月14日作出（2018）陕0803民初2912号民事判决。宣判后，原告不服，向榆林市中级人民法院提起上诉。榆林市中级人民法院于2020年6月28日作出（2020）陕08民终1046号民事判决，以一审判决认定事实清楚，适用法律正确，驳回了原告的上诉，维持原判。现该判决已经发生法律效力。故原告再次起诉构成重复诉讼。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第一款第三项、《最高人民法院关于适用的解释》第二百四十七条的规定，裁定如下：
驳回原告***的起诉。 如不服本裁定，可以在裁定书送达之日起十日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或者代表人的人数提出副本，上诉于陕西省榆林市中级人民法院。
案件受理费1637元，退回原告***。
审 判 员 雷祥涛
二0二一年一月二十六日
书 记 员 胡佳雨
