广州市成鑫温室设备有限公司
原告广州市成鑫温室设备有限公司与被告汝城金山花卉、某某建设工程施工合同纠纷一审判决书
来源：中国裁判文书网
******
******
湖南省汝城县人民法院******
民事判决书******
（2017）湘1026民初536号******
原告：广州市成鑫温室设备有限公司（以下简称广州成鑫公司），住所地：广州市荔湾区芳村龙溪大道以南、西南高速以西花卉博览园科技示范区自编艺林东街7号。******
法定代表人：***，该公司总经理。******
委托诉讼代理人：***，广东邦昊律师事务所律师。******
被告：汝城金山花卉产业发展有限公司（以下简称汝城金山花卉），住所地：湖南省汝城县土桥镇金山村。******
法定代表人：**。******
被告：***，男，1974年3月1日生，汉族，住湖南省汝城县。******
原告广州成鑫公司与被告汝城金山花卉、***建设工程施工合同纠纷一案，原告于2017年6月6日向本院提起诉讼并申请财产保全。本院受理后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人***到庭参加诉讼，两被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭。本案现已审理终结。******
原告向本院提出诉讼请求：1、判令被告汝城金山花卉向原告支付工程款2000000元及利息（利息以2000000元为本金，自2016年12月20日起按照中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止，暂计至2017年5月20日共43500元）（暂合计：2043500元）；2、判令被告***对被告汝城金山花卉的上述债务承担连带责任；3、本案诉讼费用、财保费用由两被告承担；4、本案的担保费用6130.5元由两被告承担。事实和理由：2014年9月6日，被告***作为发起人以被告汝城金山花卉及自己作为代表的名义与原告签订《超高标准温室工程建设合同》（下称”温室建设合同”），约定被告汝城金山花卉选择原告对其拟建的超高标准温室工程实施总承包，工程地点在汝城县××村，建设面积约10栋，共34560平方米。工程造价为449元/平方米（交钥匙工程），共计￥15517440.00元。被告汝城金山花卉完成”三通一平”并在完成合同签订10个工作日内，按建设计划单向原告支付每批次造价30%的预付款。施工期间，被告汝城金山花卉按工程总造价的不同比例，分三次向原告支付工程进度款。被告汝城金山花卉暂留工程总造价的5%作为质保金，保质期为1年，经验收合格一次性向原告结清等条款。******
2014年10月15日，被告汝城金山花卉成立，被告***担任其高级管理人员且是被告汝城金山花卉占股90%的绝对控股股东。******
合同签订后，两被告并未按照合约向原告支付预付款及进度款且在施工期间任意单方变更合约内容，将约定的建设面积变更为4栋，共15360平方米。原告按照其变更后的合约施工，且按期完工。2015年9月25日，被告汝城金山花卉对工程进行验收且与原告签订《竣工验收报告》，确认”工程总造价为6926640元”且原告已完成合约的各项内容，工程质量符合标准。但两被告仅向原告支付部分工程款，截止2016年10月10日，尚欠原告工程款2425463元，导致原告无法向农民工发放工资，致使农民工多次聚集要求原告与两被告支付血汗钱。2016年10月23日，被告***确认尚欠原告2425463元，且选择”一、于2016年11月20日之前付425463元，二、开2016年12月20日之前的支票100万元一张，三、开2017年6月20日之前的支票100万一张”的付款方式向原告支付款项。被告汝城金山花卉向原告开具2张各100万的支票，原告向银行申请付款时被告知2张支票的面值与写法都一样存在造假之嫌不予支付。原告才发现2张支票的编号一致，且其中一张支票的出票日期为2017年6月20日，而目前尚未至2017年6月。******
原告得知被骗后多次催促两被告支付工程款，但两被告均以各种理由搪塞。为维护原告的合法权益，特诉至贵院，望判如所请！******
被告汝城金山花卉、***未到庭、未应诉、未举证。******
原告为支持自己的主张，向本院提供了以下证据：1、《超高标准温室工程建设合同》，拟证明2014年9月6日，原告与两被告签订《超高标准温室工程建设合同》，就工程的施工地点、造价、施工期限、付款方式等进行约定。2、《建超高标准温室大棚工程竣工验收报告》，拟证明2015年9月22日，两被告派员工对工程进行验收，验收结论书为经检查，工程符合设计要求及验收标准同意验收。3、汝城新闻网的关于《汝城：花卉产业给力精准扶贫助民富》的报道，拟证明2015年9月25日，汝城新闻网对被告汝城金山花卉进行报道，报道称”该花卉基地通过土地流转，现已投产15100平方米，建设高标准温室大棚4个……”。4、《讨还血汗钱》，拟证明因两被告拖欠原告工程款2425463元，导致原告无法向农民工发工资，近50多名农民工多次聚集向原告与两被告要求发放工资，并于2016年10月10日将《讨还血汗钱》交给原告。5、工程款确认书，拟证明2016年10月23日，被告***确认尚欠原告2425463元，且选择”一，于2016年11月20日之前付425463元，二，开2016年12月20日之前的支票100万元一张，三，开2017年6月20日之前的支票100万一张”的付款方式向原告支付款项。6、中国农业银行转账支票2张（编号：10304325），拟证明被告汝城金山花卉向原告出具的2张支票，编号完成相同，一张支票的出票日前为2016年12月20日，另一张支票的出票日期为2017年6月20日。7、***的中国农业银行银行卡交易明细清单，拟证明被告***向原告支付部分工程款。8、诉讼保全咨询服务合同，拟证明法源法律咨询服务公司为原告提供诉讼保全担保服务。经本院审查，原告的证据1、2、3、4、5、7、8符合证据的三性，本院予以认定。证据6不符合证据的三性，本院不予认定。******
根据原告的*述和经审查确认的证据结合法庭辨论，本院认定事实如下：2014年9月6日，被告***作为被告汝城金山花卉的发起人代表汝城金山花卉与原告广州成鑫公司签订《超高标准温室工程建设合同》，合同对工程项目、工程造价、施工期限、付款方式、违约责任等进行了约定。工程完工后，2015年9月25日，汝城金山花卉与广州成鑫公司对工程进行了工程竣工合格验收，并签署《工程竣工验收报告》，确认广州成鑫公司实际完成合同价款为6926640元。******
被告向原告支付部分工程款后，2016年10月23日，被告***向原告确认：尚欠原告质保金和工程款合计2425363元，***选择付款方式如下：”一、2016年11月20号之前付425363元人民币，二、开2016年12月20号之前的支票100万一张，三、开2017年6月20号之前的支票100万一张。说明：支票暂不写收款方名称，因我暂未找到进帐”。随后，被告给付了原告425363元工程尾款，对其余2000000元工程款，汝城金山花卉向原告出具了2张中国农业银行各100万元整的转账支票，原告在向银行申请付款时被告知不能支付，为此原告诉至本院。******
另查明，2015年11月6日和2016年1月22日，***用自己的账户通过中国农业银行和中国建设银行分别向原告法定代表人***的银行卡账户各汇付工程款100000元，合计200000元。******
又查明，《国家企业信用信息公示系统》显示，被告汝城金山花卉成立于2014年10月15日，注册资本1600万人民币，其中***出资1040万人民币；2017年3月7日，出资情况变更为***出资1440万人民币，为汝城金山花卉注册资本的90%，系汝城金山花卉的高级管理人员。******
本院认为，2015年9月25日，被告汝城金山花卉对原告广州成鑫公司承包建筑的《超高标准温室大棚》工程竣工合格验收后，汝城金山花卉本应按合同约定将工程款如数给付原告，被告未如约支付工程款且向原告开具不能兑付的巨额支票，其行为严重损害了原告的合法权益，现原告要求汝城金山花卉支付工程欠款2000000元及自2016年12月20日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止的利息，符合法律规定，本院予以支持。2014年9月6日，被告***作为汝城金山花卉的发起人并代表汝城金山花卉与原告签订合同；2014年10月15日，汝城金山花卉成立后，***作为控股股东用其账户向原告法人代表支付工程款，2016年10月23日，又向原告确认并承诺支付工程款，其主观上可能并无恶意，甚至是担当，但客观上，其行为导致了汝城金山花卉的公司人格只有象征意义，损害了原告的利益，应对原告的上述款项承担连带给付责任。原告要求被告承担担保费用6130.5元，没有合同约定，也不是诉讼费用的范畴，本院不予支持。两被告经本院传票传唤无正当理由拒不到庭，由此引起对自己相关不利的法律后果依法应当自负。依照《中华人民共和国公司法》第三条、第二十条第三款，最高人民法院关于适用《中华人民共和国公司法》若干问题的规定（三）第二条第一款，最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条（一）项，《中国人民共和国民事诉讼法》第一百四十二条、第一百四十四条的规定，判决如下：******
一、被告汝城金山花卉产业发展有限公司在本判决生效之日起三日内给付原告广州市成鑫温室设备有限公司工程欠款2000000元及自2016年12月20日起按中国人民银行同期贷款利率计算至付清之日止的利息，被告***对上述款项承担连带给付责任；******
二、驳回原告广州市成鑫温室设备有限公司的其他诉讼请求。******
